+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора ремонт мебели

Содержание

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ

Образец договора ремонт мебели

г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

__________________ / ________                   _________________ / ________                              

       м.п.                                                                     м.п.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Образец договора ремонт мебели

Образец договора ремонт мебели

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.

1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком, предусмотренных договором сроков расчета за оказание услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.
Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4.

Важно Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.
3.

Договор на ремонт мебели

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2.

Внимание В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: ИсполнительЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: 10.

Проект ДОГОВОР № на ремонт корпусной мебели г. Самара « » 2013г.
и , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Предмет договора 1.1.

Поставщик обязуется осуществить ремонт корпусной мебели в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить : — ремонт корпусной мебели в лечебных зданиях ГБУЗ СО «СПНД» по адресам : 22 Партсъезд 12, Арцыбушевская, 102 ,Ташкентская, 100, пр.

Карла Маркса, 478,2 Безымянный пер., 5, Волжский пр., 43 (далее – Товары).
в соответствии со спецификацией. 1.2. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31 марта 2013 года.
1.3.

Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг по настоящему контракту. 2.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.
присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3.

Договор на ремонт мебели образец

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Образец договора на ремонт мебели

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Источник: https://fundsnet.ru/obrazets-dogovora-remont-mebeli/

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Образец договора ремонт мебели

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели. Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля. После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор перетяжка

Внимание

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Базовый договор на услуги
  • Договор на ремонт мебели
  • Договор перетяжка
  • Реставрация мебели типовой договор
  • Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.

на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ 1.1.

Внимание Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».

1.2.

Базовый договор на услуги

Настоящий регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения предмета настоящего Договора. 2.1. Важно Составленную примерную смету работ предоставить и согласовать с Заказчиком.
2.1.3.

Базовый договор на услуги Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ — это основной юридический документ, в котором четко прописаны ответственности сторон, а также — сроки проведения работ и их стоимость.Договор является гарантией выполнения ремонта качественно и в срок. Стоимость работ, оговоренных в, остается неизменной.

Оформление договора является залогом гарантийного устранения выявленных недостатков в случае возникновения таковых.Хотите получить точный расчет стоимости ремонта, а также полезные консультации? Закажите выезд менеджера-замерщика.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

    • Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно
    • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
      • Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
    • Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом
    • Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец
    • Договор на перетяжку мебели образец
  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
    • Мобильное приложение
    • Нравится сервис?

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно Рассматриваемое соглашение может быть заключено как с физическим, так и с юридическим лицом.
Гё╪д≥╜f⌡ы▌╒Hрж╚tB─D» ═╘j ЮgBь▀ЙК&1)Ю╥Z454Зx/Ж╤Йв©╖’zoё?Т3й 5р$o╜ц≥i├)е*XХ╬╙#U└RЕihцsВ└╖╛s▐А┼-еДг$MООЕ⌠k⌠гС #(≥╚nЙЁP╧╓╬y1{UЁ╣hx║.ч╓╩Х┴+АА╣ЫТNbЭОС²kЛ*ЗзigЩИYSлaвИN╢=Я╔{Б3нxn╬Pm╙ЛMХ ЛL▓rЭФj uь╫Тд╣╖eC█∙d_;я╠дU⌡Кй╓ТГ1С≈╖Ц▓▓Вй═П@JА│R ХЯЩ(BcчБ╨└fч «r╓/r(бVC┐Юъ╚у’H╩┘┴h┘─ХЫ{╞ВD0R{H

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/21/dogovor-na-okazanie-uslug-po-peretyazhke-i-remontu-myagkoj-mebeli/

Договор на ремонт мебели образец скачать – Правовая помощь юриста

Образец договора ремонт мебели

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.

2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1.

Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Важно

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1.
нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Договор на ремонт мебели образец

Образец договора ремонт мебели
id=”dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-restavratsii-i-peretyazhki-obii-mebeli” >ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Источник: https://wends.ru/dogovor-na-remont-mebeli-obrazets-2/

Договор на оказание услуг по реставрации мебели

Образец договора ремонт мебели
Остальные корректировки по планировочным решениям производятся платно (цена 100 руб./кв.м.

) ; 20 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, при этом, в данный срок не входит время, необходимое Заказчику для принятия решения по эскизным вариантам планировки объекта и эскизным вариантам интерьерных решений.

Срок выполнения работ по второму этапу составляет 15 рабочих дней с момента согласования эскизного варианта планировки объекта и эскизного варианта интерьерных решений, выбранных отделочных материалов и оборудования, и 3D изображения видовых помещений.

Перетяжка мебели

Если вы еще только хотите принять решение о перетяжке и у вас есть вопросы по технологии, вы можете получить консультацию по телефону или оформить заявку на сайте. После этого по указанному вами адресу приедет наш мастер для оценки состояния мебели и ознакомления с образцами обивочных материалов. Перетяжка мебели выполняется на основе договора об оказании услуг.

К проведению работ допускаются квалифицированные специалисты с большим опытом ремонта по перетяжке любой мягкой мебели, от бюджетной до элитной. При восстановлении кресел, диванов и стульев используются современное оборудование и технологии. Прошло более трёх недель, а телевизор ещё не починили. Ответ. Максимальный срок для устранения недостатков товара согласно ст.

22 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» не может превышать 14 дней. В случае безвозмездного устранения недостатков вы можете потребовать предоставления на период ремонта во временное пользование аналогичный товар. Данное требование должно быть выполнено в течение трёх дней со дня предъявления требования. При наличии уважительной причины (отсутствие деталей и др.

) ремонтная организация (продавец) при Вашем согласии может продлить срок выполнения ремонта. При отсутствии Вашего согласия Вы вправе после получения товара из ремонта потребовать выплаты неустойки за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара. Кроме этого, потребитель вправе предъявить иные требования, предусмотренные ст.

26 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Рекомендуем прочесть:  Незаконна приватизация

Мебельное производство «Ростокино Мебель»

Фасады : «Stival», «ILCAM», «MakBerry», «Alvic», «Cleaf», «Arpa», «Green Wood», «Melatone», «Lemark», «Gentas», «Resopal», «Senosan». Обратившись в компанию мебели «Ростокино Мебель» . Вы увидите, как работает дружная команда ответственных и добросовестных профессионалов.

У нас творческий подход дизайнеров к разработке проектов, точные расчеты технологов-конструкторов, индивидуальный подбор мебели для каждого клиента, своевременная доставка и качественная сборка Вашего заказа. После снятия размеров и объемов составляется проект с учетом Ваших пожеланий.

Конечно! По вашему желанию мы сможем произвести замену обивки и наполнителя – к примеру, подлокотников и съемных подушек, не трогая обивку основной части дивана. При заключении договора о замене обивки или прочих ремонтных работах клиент оплачивает 50% стоимости заказа.

Вторую часть оплаты он вносит после выполнения всего комплекса работ. После выезда замерщика к клиенту мы подготавливаем договор об оказании услуг и счет предоплаты. После внесения суммы предоплаты в службу доставки передается заказ на транспортировку мебели в цех.

После выполнения всех работ мебель перевозится обратно заказчику вместе с актом о проведенных работах и счет на оплату остатка стоимости. подробная смета расходных материалов и услуг, включающая в себя их стоимость; договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока.

договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока; подробная смета расходных материалов и услуг; счета на оплату; акты выполненных работ. Перевозка мебели в один конец в пределах МКАД стоит в пределах 1-2 тыс.

Компания «Реставратор+» производит качественную и недорогую реставрацию столов в Москве. Реставрация деревянного стола возможна как, в мастерской так и на дому у заказчика.

П остепенный износ мебели особенно заметен на поверхности кухонных и письменных деревянных столов.

Дерево ценят за то, что это не только красивый, но и натуральный материал.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

№ 49, с изменениями и дополнениями, ремонт мебели рассматривается как бытовая услуга, осуществляемая по договору бытового подряда.

Отношения между исполнителями и потребителями при оказании бытовых услуг регулируются статьями 683–695 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Правилами бытового обслуживания потребителей, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г.

Опыт, знание тенденций на мебельном рынке и уровень квалификации наших сотрудников позволяют нам придавать безнадежно устаревшим, на первый взгляд, или непригодным к эксплуатации моделям достойный, современный вид и соответствующее качество, а также осуществлять реставрацию антикварной мебели.

Вызвать дизайнера-замерщика Вы можете по телефону или через специальную форму на сайте. Выезд возможен в любой день недели, включая выходные, с 9:00 до 21:00. Дизайнер-замерщик привозит с собой все образцы из основных коллекций ткани и кожи, помогает определиться с выбором, рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Работа начинается с выявления дефектов и формирования рабочей команды, в которую могут входить сборщик мебели, мастер-обивщик, столяр, закройщик и швея.

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

Источник: https://urist-pomojet.com/dogovor-na-okazanie-uslug-po-restavracii-mebeli-75731/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.